Decyzje administracyjne pozwolenia wodno-prawnego.
Wrz 05
2011
W dniu 05.09.2011r. otrzymaliśmy pozwolenia wodno-prawne dla mostów na rzece Promnik i Wilga.
Kategorie:Droga wojewódzka nr 801
Home
> Droga wojewódzka nr 801 > Decyzje administracyjne pozwolenia wodno-prawnego.
Komentarze (0)
Trackbacki (0)
Zostaw komentarz
Trackback
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
Zaloguj się
Napisz do nas
Najnowsze
- „…Zakończyła się jedna z największych inwestycji na mazowszu..”
- „Profesjonalne” projektowanie rękami urzędnika…
- I Rozprawa Sądowa
- V rozprawa w Sądzie Okręgowym w Warszawie.
- IV rozprawa w Sądzie Okręgowym w Warszawie.
- III rozprawa w Sądzie Okręgowym w Warszawie.
- Pozew o wydanie nakazu zapłaty.
- Pozew o wydanie nakazu zapłaty
Temat
- ►Droga wojewódzka nr 631 (183)
- ►Droga wojewódzka nr 637 (160)
- ►Droga wojewódzka nr 721 (245)
- ▼Droga wojewódzka nr 801 (355)
- 2008-06-23 - Informacja o wyborze oferty
- 2008-06-26 - Umowa na opracowanie projektu
- 2008-06-27 - Pełnomocnictwo - decyzja środowiskowa
- 2008-07-02 - Osoby wyznaczone do współpracy
- 2008-08-01 - Wypisy i wyrysy z MPZP
- 2008-08-28 - Wniosek o decyzję środowiskową
- 2008-09-12 - Opinia PP Inspektora Sanitarnego
- 2008-09-16 - Raport m-ce VII-VIII 2008
- 2008-09-19 - 1-sza Rada Techniczna
- 2008-10-02 - Opinia Starostwa w Garwolinie
- 2008-10-15 - Raport m-c IX 2008
- 2008-10-19 - Postanowienie Wójta Gm. Maciejowice
- 2008-10-21 - PP Inspektor Sanitarny
- 2008-10-23 - Decyzja Środowiskowa (DOŚ)
- 2008-10-23 - Aneks nr 1 do Umowy
- 2008-10-27 - Protokół odbioru nr 1 - decyzja DOŚ
- 2008-11-23 - Opinia UG Maciejowice - KPP
- 2008-12-01 - Opinia UG Wilga - KPP
- 2008-12-02 - Opinia DNiI UM - KPP
- 2008-12-04 - Notatka z I Rady Technicznej
- 2008-12-11 - Protokół przekazania i odbioru.
- 2008-12-16 - Uzgodnienie MZDW - przekroje normalne
- 2008-12-18 - Raport za m-ce X-XI 2008
- 2008-12-18 - Notatka z wizji lokalnej w dniu 20.11.2008
- 2009-01-06 - Opinia PZD Garwolin
- 2009-02-03 - Spotkanie w Maciejowicach
- 2009-02-10 - Raport za m-ce XII.2008-I.2009
- 2009-02-24 - Protokół odbioru koncepcji.
- 2009-03-11 - Uzgodnienie projektu w fazie PB - DNiI UM w Warszawie
- 2009-03-19 - Warunki techniczne - sieci elektroenergetyczne (cz.I).
- 2009-03-19 - Warunki techniczne - sieci teletechniczne.
- 2009-05-06 - II Rada Techniczna
- 2009-05-08 - Raport za m-ce II-IV 2009r.
- 2009-05-25 - MZDW - wniosek o uzgodnienie konstrukcji.
- 2009-05-25 - Przekazanie projektu do uzgodnienia mieszkańcom gm. Wilga i Maciejowice.
- 2009-05-26 - DNiI UM - wnioski o zjazdy indywidalne.
- 2009-07-10 - Wnioski o uzgodnienie docelowej organizacji ruchu - cz.I.
- 2009-07-14 - Warunki techniczne – sieci elektroenergetyczne (cz.II).
- 2009-07-16 - Wnioski o uzgodnienie docelowej organizacji ruchu - cz.II.
- 2009-07-18 - Kolejne roszczenia ze strony urzędów gmin i mieszkańców.
- 2009-07-21 - Pozytywne opinie dot. docelowej organizacji ruchu.
- 2009-09-04 - Walka o zjazdy i nie tylko - ciąg dalszy...
- 2009-09-11 - Wyjaśnienia, wyjaśnienia, wyjaśnienia ....
- 2009-09-11 - Warunki przyłączenia oświetlenia do sieci elektroenergetycznej.
- 2009-09-30 - Czasami ktoś nas poparł, lecz nie wszyscy
- 2009-10-01 - Raport za m-ce VIII-IX.2009r
- 2009-10-10 - Problemy z oświetleniem drogi.
- 2009-10-29 - Pierwsze kroki...
- 2009-11-03 - Raport za m-c X.2009r
- 2009-11-03 - Krzyże i kapliczki...
- 2009-11-05 - Tłumaczenia się z absurdów ciąg dalszy....
- 2009-11-09 - Brak możliwości kontynuowania prac, brak harmonogramu..
- 2009-11-12 - Wniosek o opinię ZUDP.
- 2009-11-16 - Aneks nr 2
- 2009-11-25 - Uzgodnienie przekrojów mostów - DNiI UM
- 2009-11-25 - Uzgodnienie przekrojów i rozwiązań konstrukcyjnych mostów - MZDW.
- 2009-11-26 - Wniosek o zmianę terminu płatności za dokumentację podziałową.
- 2009-11-30 - Raport za m-c XI.2009r.
- 2009-12-01 - MZDW interweniuje ws. umów na oświetlenie.
- 2009-12-01 - Wniosek do MZDW o uzgodnienie projektu podziałów działek.
- 2009-12-04 - Raport za m-c XII.2009r.
- 2009-12-05 - Wójt Maciejowic i wodociąg absurdu ciąg dalszy.
- 2009-12-08 - Uzgodnienie konstrukcji nawierzchni na obiektach mostowych.
- 2009-12-08 - Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego.
- 2009-12-08 - Odmowa wydania opinii przez ZUDP Garwolin.
- 2009-12-08 - Pismo ZUDP Garwolin ws. odmowy opinii.
- 2009-12-09 - DNiI UM opiniuje pozytywnie projekt budowlany mostów.
- 2009-12-14 - Nowe pomysły Wójta Maciejowic i mieszkańców gminy.
- 2009-12-14 - Ponaglenie Wójtów z uwagi na rażącą bezczynność.
- 2009-12-15 - MZDW pisze do Wójta Maciejowic.
- 2009-12-15 - MZDW zgadza się na wydzielenie płatności za projekty podziału nieruchomości !!.
- 2009-12-17 - Wystąpienie do MZDW ws. braku umów na oświetlenie drogi.
- 2009-12-21 - Prośba o aneks do umowy uwzględniający zmiany w harmonogramie płatności.
- 2009-12-22 - Wójt Gminy Wilga odmawia podpisania umowy na oświetlenie DW801.
- 2009-12-22 - Częściowa odpowiedź UG Wilga ws. kapliczek i krzyży.
- 2009-12-23 - Wniosek o kolejną opinię DNiI UM.
- 2009-12-23 - Wniosek o zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu.
- 2010-01-04 - Odpowiedź Wójta Gminy Maciejowice.
- 2010-01-05 - Kolejna opinia DNiI UM dla projektu budowlanego.
- 2010-01-07 - Spotkanie z UG Maciejowice.
- 2010-01-20 - III Rada Techniczna
- 2010-01-21 - Wniosek o uzgodnienie projektu przepustów.
- 2010-01-25 - Oferta na opracowanie projektu rozbudowy skrzyżowania z DK76.
- 2010-02-01 - Raport za m-c I.2010r.
- 2010-02-02 - W dalszym ciągu brak opinii ZUDP Garwolin.
- 2010-02-02 - Opinia biura dla nowo-projektowanych odcinków wodociągu.
- 2010-02-08 - MZDW po raz kolejny ponagla Wójta Maciejowic.
- 2010-02-08 - Ponaglenie MZDW - brak uzgodnienia, brak odpowiedzi.
- 2010-02-09 - Mieszkańcy piszą dalej..
- 2010-02-10 - MZDW - "spycho-techniki" ciąg dalszy...
- 2010-02-11 - MZDW odmawia wydania uzgodnienia.
- 2010-02-12 - Odpowiedź biura SLY PROJEKT na bezpodstawne zarzuty MZDW.
- 2010-02-16 - Odpowiedź biura w sprawie kolejnego wniosku mieszkańca.
- 2010-02-22 - Odpowiedź Wójta Maciejowic w sprawie kolidującego wodociągu.
- 2010-02-23 - Wójt w natarciu, ciąg dalszy.
- 2010-02-23 - IV Rada Techniczna
- 2010-03-01 - Raport za m-c II.2010r.
- 2010-03-10 - Uzgodnienie projektu przepustów przez WZMiUW w Warszawie.
- 2010-03-15 - Notatka z IV Rady Technicznej
- 2010-03-16 - Protokół przekazania projektu docelowej organizacji ruchu.
- 2010-03-17 - MZDW nie uzgadnia rozwiązań... nie wyraża zgody...
- 2010-03-22 - Odpowiedź biura projektów dot. treści notatki z IV Rady Technicznej.
- 2010-03-22 - Odpowiedź biura projektów do MZDW.
- 2010-03-23 - Wójt i zbiornik retencyjny - ciąg dalszy.
- 2010-03-23 - Strona i nie Strona postępowania w procedurze administracyjnej.
- 2010-03-29 - Praca za ... pracownika MZDW
- 2010-04-01 - Raport za m-c III.2010r.
- 2010-04-01 - V Rada Techniczna - dot. DW801, DW580, DW637, DW631, Paszkowianki.
- 2010-04-07 - Opinia ZUDP Garwolin nr 522/2009 z dnia 07.04.2010r.
- 2010-04-09 - Zaproszenie na spotkanie w GDDKiA ws. przebudowy DK76.
- 2010-04-09 - Aktualizacja harmonogramu na wniosek MZDW.
- 2010-04-12 - Ważność warunków technicznych...
- 2010-04-14 - Spotkanie w GDDKiA - warunki przebudowy DK76.
- 2010-04-14 - Wniosek o kolejną opinię UM DNiI.
- 2010-04-14 - Odpowiedź naszego biura w sprawie aktualizacji harmonogramu prac.
- 2010-04-15 - Kolejna (trzecia) pozytywna opinia DNiI UM.
- 2010-04-15 - Zaproszenie na VI Radę Techniczną.
- 2010-04-16 - Odpowiedź Wójta Maciejowic dot. przyszłej lokalizacji krzyży i kapliczek.
- 2010-04-16 - Wystąpienie do Pani Katarzyny Stachowskiej.
- 2010-04-22 - Przekazanie materiałów potwierdzających prawidłowość i kompletność realizowanego procesu projektowego
- 2010-04-26 - Zobowiązanie Wykonawcy do realizacji ustaleń MZDW z GDDKiA.
- 2010-04-30 - Raport za m-c IV.2010r.
- 2010-04-30 - Odpowiedź biura projektów ws. skrzyżowania DK76.
- 2010-05-06 - Raport za m-c V.2010r.
- 2010-05-07 - Notatka z VI Rady Technicznej w MZDW.
- 2010-05-10 - Kolejna inwentaryzacja zjazdów indywidualnych i publicznych.
- 2010-05-11 - Odpowiedź Pani Katarzyny Stachowskiej na nasz wniosek.
- 2010-05-14 - Ponowne inwentaryzacje zjazdów - protokoły.
- 2010-05-17 - Wniosek o piątą opinię UM DNiI w sprawie projektu budowlanego
- 2010-05-19 - Spotkanie z Panem R. Brzezińskim.
- 2010-05-19 - Odpowiedź MZDW w sprawie braku uzgodnień.
- 2010-05-19 - "Żart, kpina...mają Państwo obowiązek..."
- 2010-05-19 - Kolejne wnioski o opinie ws. zmiany organizacji ruchu.
- 2010-05-21 - Stanowisko SLY PROJEKT ws. realizacji umowy - dw. Marszałka i Sekretarza Województwa.
- 2010-05-24 - Stanowisko SLY PROJEKT ws. skrzyżowania DK76 - dw. Marszałka Województwa.
- 2010-05-24 - 5-ta opinia DNiI UM w sprawie projektu budowlanego.
- 2010-06-14 - Uzgodnienie przebudowy sieci teletechnicznych.
- 2010-06-16 - Absurdu zmian ciąg dalszy...
- 2010-06-18 - Odpowiedź w sprawie dróg serwisowych - dw. Marszałka Województwa.
- 2010-06-18 - Wniosek o wydanie opinii do decyzji ZRiD - cz. 1
- 2010-06-18 - Wniosek o wydanie opinii do decyzji ZRiD – cz. 2
- 2010-06-18 - Wniosek o wydanie opinii do decyzji ZRiD – cz. 3
- 2010-06-22 - MZDW - wyrażam zadowolenie ze stanu zaawansowania prac, zwracam sie z serdeczną prośbą o zmianę... na 4 dni przed końcem umowy.
- 2010-06-29 - MZDW nalicza Państwu kary umowne 0,2% na każdy dzień zwłoki...
- 2010-06-29 - Raport za m-c VI.2010r.
- 2010-07-05 - Korespondencja e-mail z dnia 05 lipca 2010r.
- 2010-07-05 - Zarząd Województwa Mazowieckiego opiniuje pozytywnie ...
- 2010-07-08 - MZDW stoi na stanowisku.... doprowadzić do zgodności projekt z decyzją środowiskową.
- 2010-07-08 - Prośba MZDW o złożenie oferty na prace projektowe - AGUA Y Estructuras S.A. i Viatech Sp. z o.o.
- 2010-07-08 - Odpowiedź MZDW na pismo SLY PROJEKT z dnia 21.05.2010r.
- 2010-07-12 - Prośba o podanie terminu zakończenia prac... a dalszy brak uzgodnienia.
- 2010-07-13 - Skarga na działania MZDW do Marszałka Adama Struzika
- 2010-07-14 - Nasza odpowiedź do Viatech Sp. z o.o. dot. zapytania ofertowego.
- 2010-07-20 - Pozytywna opinia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.
- 2010-07-20 - Odpowiedzi SLY PROJEKT na pisma MZDW z czerwca 2010r.
- 2010-07-21 - MZDW uzgadnia projekt budowlany oraz linie podziałowe - po 8 miesiącach oczekiwania!
- 2010-07-26 - Pozytywna opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
- 2010-07-26 - Notatki ze spotkania w dniu 30.06.2010r nie będzie...
- 2010-07-29 - Pozytywna opinia Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie.
- 2010-07-30 - Raport za m-c VII.2010r.
- 2010-08-04 - Kolejna procedura administracyjna w "naszych rękach".
- 2010-08-04 - Pozytywna opinia docelowej organizacji ruchu.
- 2010-08-04 - Odpowiedź Sekretarza Województwa na złożoną skargę.
- 2010-08-18 - Pozytywna opinia Wójta Gminy Maciejowice.
- 2010-08-19 - Uzgodnienie projektu sieci teletechnicznej bez uwag.
- 2010-08-20 - MZDW po raz kolejny nie wywiązał się z zapisów umowy...- ale kary i tak nalicza Wykonawcy.
- 2010-08-26 - Zaproszenie na VII Radę Techniczną.
- 2010-08-31 - Raport za m-c VIII.2010r.
- 2010-09-01 - MZDW przesyła pełnomocnictwo do działania w jego imieniu.
- 2010-09-07 - Wniosek o wydanie pozwolenia wodno-prawnego.
- 2010-09-09 - Zaproszenie na VIII Radę Techniczną.
- 2010-09-09 - Notatka z VII Rady Technicznej - sporządzona przez MZDW.
- 2010-09-10 - Odpowiedź dot. zapisów w notatce z VII Rady Technicznej.
- 2010-09-21 - MZDW - z uwagi na trudną sytuację Województwa Maz. nie zapłacimy za podziały działek...
- 2010-09-23 - Państwo Orzechowscy i ich wniosek.
- 2010-09-27 - MZDW - zmiany o których mowa w notatce nie muszą zostać wprowadzone...
- 2010-09-27 - Protest mieszkańców wsi Podłeż w wykonaniu Pana R. Brzezińskiego.
- 2010-09-30 - Raport za m-c. IX.2010r.
- 2010-10-11 - MZDW - zapytanie do UG Wilga po 11 miesiącach...
- 2010-10-19 - MZDW - brak umowy z PGE Dystrybucja uniemożliwia kontynuację prac nad projektem.
- 2010-10-22 - Odpowiedź GDDKiA w sprawie zaopiniowania projektu remontu skrzyżowania z DK76.
- 2010-10-25 - Odpowiedź Wójta Wilgi ws. przeniesienia krzyży i kapliczek.
- 2010-10-26 - Postanowienie Wójta Maciejowice - zmiana lokalizacji przystanku.
- 2010-10-26 - Wilga i Maciejowice odrzucają propozycję porozumienia, brak oświetlenia.
- 2010-10-26 - Wniosek do GDDKiA o uzgodnienie.
- 2010-11-02 - Decyzja pozwolenia wodno-prawnego.
- 2010-11-02 - Raport za m-c. X.2010r.
- 2010-11-04 - Odpowiedź biura na pismo MZDW dot. braku umów na oświetlenie.
- 2010-11-04 - Przekazanie decyzji administracyjnej do MZDW.
- 2010-11-04 - Przekazanie projektu arch.-budowlanego do MZDW w Warszawie.
- 2010-11-04 - Przekazanie materiałów do uzyskania decyzji ZRiD.
- 2010-11-04 - Przekazanie wersji elektronicznej projektu docelowej organizacji ruchu.
- 2010-11-24 - Protokół odbioru częściowego - projekt budowlany.
- 2010-11-24 - Protokół odbioru częściowego - pozwolenie wodno-prawne.
- 2010-11-30 - Wezwanie do uzupełnienia - MZDW.
- 2010-11-30 - Raport za m-c. XI.2010r.
- 2010-12-01 - Odpowiedź biura na pismo MZDW w zakresie decyzji pozwolenia wodno-prawnego.
- 2010-12-02 - Uzgodnienie GDDKiA dot. skrzyżowania DK76.
- 2010-12-02 - Kolejny wniosek do GDDKiA z prośbą o ponowne wydanie tego samego uzgodnienia w innej formie stylistycznej.
- 2010-12-03 - MZDW - to nie ważne, że nie mamy uprawnień, ale jest nas 300 osób...
- 2010-12-03 - Wniosek o zmianę projektantów i sprawdzających.
- 2010-12-03 - Wniosek o szóstą opinię DNiI w zakresie projektu budowlanego.
- 2010-12-06 - Pełnomocnictwo do uzyskania ZRiD - 6 miesięcy po upływie terminu umownego.
- 2010-12-06 - Pozytywna - szósta opinia DNiI UM.
- 2010-12-06 - Odpowiedź naszego biura na wezwanie do uzupełnienia z dnia 30.11.2010r.
- 2010-12-07 - Prośba do Dyrektora Zbigniewa Ostrowskiego ws. płatności.
- 2010-12-08 - Informacja o stanie zaawansowania prac związanych z dok. podziału nieruchomości.
- 2010-12-08 - Wystąpienie do SP w Garwolinie z zapytaniem o interpretację przepisów.
- 2010-12-08 - Przekazanie pierwszej części projektów podziału działek.
- 2010-12-13 - Kolejne uzgodnienie GDDKiA ws. skrzyżowania DK76.
- 2010-12-14 - Uwagi do projektów budowlanych branży mostowej.
- 2010-12-14 - Odpowiedź MZDW - podpisaliście umowę, to dokonaliście ostatecznej akceptacji jej zapisów.
- 2010-12-14 - MZDW - akceptacja zmian projektantów wymaga starannej analizy...
- 2010-12-20 - Przekazanie projektu remontu skrzyżowania DK76 wraz z wyceną za prace dodatkowe.
- 2010-12-20 - Przekazanie dokumentacji związanej z budową dróg gminnych we wsi Uchacze.
- 2010-12-23 - MZDW - odbiór dokumentacji nie jest możliwy.
- 2010-12-27 - Przekazanie drugiej części projektów podziału działek.
- 2010-12-27 - Odpowiedź SP w Garwolinie - pozwolenie wodno-prawne dla przebudowywanych mostów nie jest wymagane.
- 2011-01-03 - MZDW - mając na uwadze zadowolenie i wygodę mieszkańców Samogoszczy...
- 2011-01-03 - Raport za m-c. XII.2010r.
- 2011-01-05 - MZDW obliguje do uzupełnienia dokumentacji z wyznaczeniem terminu.
- 2011-01-05 - MZDW - wydanie akceptacji dot. zmiany projektantów jest bezprzedmiotowe.
- 2011-01-10 - Oświadczenie MZDW niezbędne do uzyskania uzgodnienia projektu przebudowy sieci gazowej.
- 2011-01-11 - Stanowisko biura ws. uwag MZDW do projektów przebudowy obiektów mostowych.
- 2011-01-12 - Odpowiedź w sprawie wprowadzenia zmian projektowych w Samogoszczy.
- 2011-01-14 - Wniosek do DNiI o zaopinowanie kolejnych przekrojów poprzecznych obiektów mostowych.
- 2011-01-17 - Pozytywna opinia DNiI UM.
- 2011-01-18 - MZDW przyjmuje organizację ruchu bez uwag - ale za nią nie zapłaci.
- 2011-01-18 - MZDW - stanowczo i kategorycznie...
- 2011-01-19 - Przekazanie trzeciej i czwartej części projektów podziału działek.
- 2011-01-19 - Wezwanie do zwrotu dokumentacji projektowej.
- 2011-01-26 - Wraz z odbiorem projektu MZDW przejmuje autorskie prawa i nie ma obowiązku zwrotu dokumentacji.
- 2011-01-26 - MZDW - zatoka w Samogoszczy cd.
- 2011-01-27 - Wezwanie do zapłaty za przekazaną dokumentację.
- 2011-01-31 - Protokół odbioru dokumentacji podziałowej.
- 2011-01-31 - Zwrot do MZDW uzupełnionych projektów obiektów mostowych.
- 2011-02-01 - Raport za m-c. I.2011r.
- 2011-02-01 - MZDW - mamy 21 dni na ustosunkowanie się do roszczenia.
- 2011-02-01 - Oferta na wykonanie zamiennej dokumentacji w Samogoszczy.
- 2011-02-24 - MZDW- żądanie zapłaty za elementy dokumentacji jest nieuzasadnione.
- 2011-02-25 - Kolejne wyjaśnienia i prośba o dokonanie odbioru.
- 2011-03-01 - Raport za m-c. II.2011r.
- 2011-03-02 - Zapytanie do GDDKiA o wykładnię przepisów.
- 2011-03-03 - Jakimi przesłankami kieruje się MZDW w dowolnej interpretacji zapisów umownych?
- 2011-03-03 - Wezwanie do wydania dokumentacji przez MZDW celem złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRiD.
- 2011-03-07 - MZDW - nie uwzględniłeś życzeń mieszkańców, płatności nie będzie.
- 2011-03-08 - MZDW - kolejne uwagi do dokumentacji projektowej, teraz chcemy nowe mosty w kl. A.
- 2011-03-11 - Dalsze decyzje MZDW i wyręczanie się wykonawcą.
- 2011-03-15 - Odpowiedź Dyrektora Z. Ostrowskiego - każda umowa oddzielnie, a nawet wszystkie razem.
- 2011-03-16 - Notatka ze spotkania w dniu 16.03.2011r.
- 2011-03-18 - Odpowiedź MZDW w sprawie wniosku o decyzję ZRiD.
- 2011-03-24 - Nie pozostało nam nic innego jak składać wyjaśnienia do wyjaśnień.
- 2011-03-28 - Obalanie zmyślonych przez MZDW sytuacji, zdarzeń i nieprawdziwych argumentów.
- 2011-03-30 - GDDKiA wyraża swój pogląd w sprawie.
- 2011-04-01 - Raport za m-c. III.2011r.
- 2011-05-02 - Życzeniem MZDW jest, aby w projekcie budowlanym...
- 2011-05-04 - Raport za m-c. IV.2011r.
- 2011-05-06 - Pismo w sprawie zbiornika retencyjnego.
- 2011-05-11 - Odpowiedź ws. DK76, zatoki i szamba...
- 2011-05-18 - Wykorzystywanie wykonawcy cd.
- 2011-05-20 - Ginąca w MZDW, przekazana dokumentacja projektowa.
- 2011-05-27 - Analiza wniosków o wydanie decyzji w imieniu MZDW.
- 2011-05-31 - Odpowiedź w sprawie "zaginionej" dokumentacji.
- 2011-05-31 - Raport za m-c. V.2011r.
- 2011-06-06 - MZDW - "należy przeprosić wykonawcę" .... ale nie uzgadniamy dokumentacji przedłożonej dwa lata temu...
- 2011-06-06 - Kolejna "pańszczyzna" do odrobienia za urzędników MZDW - ale teraz już z narzuconym terminem.
- 2011-06-14 - Przeprosiny były, ale problem pozostał.
- 2011-06-29 - Archiwalnej dokumentacji nie mamy, notatki ani protokołu też nie posiadamy..
- 2011-07-01 - Raport za m-c. VI.2011r.
- 2011-07-07 - MZDW - harmonogramu nie zatwierdzamy, wykonawca pozostaje w 21 miesięcy w nieusprawiedliwionym opóźnieniu.
- 2011-07-07 - Wniosek do MZDW o uzgodnienie nowych projektów obiektów mostowych.
- 2011-07-08 - Wniosek do WZMiUW w Sokołowie Podl. o uzgodnienie operatów wodno-prawnych obiektów mostowych.
- 2011-07-19 - WZMiUW Oddział w Sokołowie Podl. uzgadnia operaty wodno-prawne bez uwag.
- 2011-07-29 - Wniosek o wydanie decyzji pozwolenia wodno-prawnego.
- 2011-07-29 - Prośba o wyrażenie zgody na czasowe zajęcie - WZMiUW w Warszawie.
- 2011-08-01 - Raport za m-c. VII.2011r.
- 2011-09-05 - Decyzje administracyjne pozwolenia wodno-prawnego.
- 2011-09-05 - Raport za m-c. VIII.2011r.
- 2011-09-06 - Przekazanie decyzji wodno-prawnych do MZDW.
- 2011-09-09 - Zmiana osoby upoważnionej ze strony MZDW.
- 2011-09-12 - Ponaglenie MZDW - 67 dni braku odpowiedzi na wniosek o uzgodnienie nowych projektów obiektów mostowych.
- 2011-09-16 - Jak zadrwić sobie z Wykonawcy - szkoła "gnojenia" wg. MZDW.
- 2011-09-21 - Do uzgodnienia projektów obiektów mostowych MZDW powołuje konsultanta.
- 2011-10-03 - Raport za m-c. IX.2011r.
- 2011-10-06 - Protokół odbioru częściowego - operaty i pozwolenia wodnoprawne.
- 2011-10-10 - Wezwanie do złożenia wyjaśnień dot. projektu obiektu mostowych.
- 2011-10-10 - Wypożyczenie projektów arch. -budowlanych oraz Projektu Zagospodarowania Terenu.
- 2011-10-17 - Kolejna weryfikacja wniosku o wydanie decyzji - za MZDW.
- 2011-10-20 - Wystąpienie o opinię gmin w sprawie obiektów mostowych.
- 2011-10-21 - Wystąpienie do UM DNiI o kolejną opinię - siódmą z kolei.
- 2011-10-21 - Wniosek do decyzji wydawanej przez MZDW - zweryfikowany.
- 2011-10-28 - Raport za m-c. X.2011r.
- 2011-11-04 - Minął rok - tj. 12 miesięcy od daty przekazania dokumentacji projektowej w fazie projektu budowlanego.
- 2011-11-09 - Pozytywna 7-ma opinia DNiI UM.
- 2011-11-14 - Odpowiedź biura na uwagi "konsultanta" branży mostowej.
- 2011-11-14 - Protokół przekazania nowych projektów obiektów mostowych.
- 2011-11-15 - Protokół przekazania operatów i decyzji pozwolenia wodno-prawnego obiektów mostowych.
- 2011-11-18 - Pismo kancelarii prawnej w naszym imieniu do MZDW.
- 2011-12-01 - Raport za m-c. XI.2011r.
- 2011-12-20 - MZDW - protokołów przekazania operatów wodno-prawnych i decyzji też nie podpiszemy.
- 2011-12-24 - Odpowiedź MZDW do kancelarii prawnej.
- 2011-12-28 - Odbiór dokumentacji nie jest możliwy, MZDW oczekuje na ponowne wystąpienie wykonawcy.
- 2012-01-02 - Raport za m-c. XII.2011r.
- 2012-01-11 - Po raz kolejny obnażamy "nieprawdziwe informacje" w piśmie MZDW
- 2012-01-24 - Odpowiedź mecenasa na pismo MZDW.
- 2012-01-26 - Na kolejną próbę wykorzystania mówimy NIE.
- 2012-02-01 - Raport za m-c. I.2012r.
- 2012-02-02 - MZDW - z treści umowy nie wynikają jakiekolwiek terminy na dokonanie uzgodnień przez MZDW.
- 2012-03-01 - Raport za m-c. II.2012r.
- 2012-03-03 - Kancelaria działająca na zlecenie MZDW tłumaczy jego opóźnienie - a raczej jego brak.
- 2012-03-06 - MZDW - czy projekt spełnia wymagania RMTiGM ?
- 2012-03-07 - Odpowiedź na zapytanie MZDW.
- 2012-03-12 - SLY PROJEKT - dlaczego wniosek zawarty w piśmie z dnia 07.07.2011r. pozostał bez odpowiedzi?
- 2012-04-03 - Raport za m-c. III.2012r.
- 2012-05-07 - Raport za m-c. IV.2012r.
- 2012-05-15 - Protokół przekazania projektu wykonawczego i kosztorysów.
- 2012-05-15 - Stanowisko "naszej" kancelarii w odpowiedzi na korespondencję pełnomocnika MZDW.
- 2012-06-01 - Raport za m-c. V.2012r.
- 2012-06-12 - Wezwanie do współdziałania strony tj. MZDW.
- 2012-07-02 - Raport za m-c. VI.2012r.
- 2012-07-05 - Po 12 miesiącach MZDW zatwierdza rozwiązania projektowe obiektów mostowych.
- 2012-07-05 - MZDW - brak jest podstaw do odbioru projektu wykonawczego.
- 2012-07-07 - Opinia rzeczoznawcy SITK w specjalności mosty, wiadukty, tunele.
- 2012-07-12 - Uzgodnienie konstrukcji nawierzchni na nowych obiektach mostowych.
- 2012-07-12 - MZDW - wezwanie do zmiany sposobu wykonywania umowy.
- 2012-07-12 - Poprawka w wydaniu kancelarii Legatus.
- 2012-07-31 - Raport za m-c. VII.2012r.
- 2012-08-23 - Odpowiedź mec. P. Medyńskiego na wezwanie Pani mec. E. Czeleń.
- 2012-08-31 - Przetarg na roboty budowlane - z wykorzystaniem dokumentacji SLY PROJEKT.
- 2012-08-31 - Raport za m-c. VIII.2012r.
- 2012-09-03 - MZDW - nie jest możliwe dokonanie odbioru dokumentacji w ramach umowy.
- 2012-09-20 - Wystąpienie do UG Wilga i Maciejowice ws. zawarcia umów na oświetlenie.
- 2012-10-01 - Raport za m-c. IX.2012r.
- 2012-10-29 - UG Wilga, UG Maciejowice - nie zawarliśmy żadnych umów na oświetlenie.
- 2012-11-02 - Raport za m-c. X.2012r.
- 2012-11-07 - Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej - DK76
- 2012-12-03 - Raport za m-c. XI.2012r.
- 2013-01-04 - Raport za m-c. XII.2013r.
- 2013-01-07 - MZDW - argumenty się skończyły, to odstępujemy od umowy.
- 2013-01-10 - SLY PROJEKT uznaje odstąpienie za nieskuteczne w świetle obowiązujących przepisów prawa.
- 2013-01-24 - MZDW - odwołanie pełnomocnictwa, podtrzymanie odstąpienia, wezwanie do zapłaty kary.
- 2013-02-05 - Raport za m-c. I.2013r.
- 2013-02-24 - SLY PROJEKT odstępuje od umowy z winy MZDW.
- 2013-11-27 - Kolejny przetarg na roboty budowlane – z wykorzystaniem dokumentacji SLY PROJEKT.
- 2013-12-30 - Pozew o zapłatę - MZDW "idzie" do sądu.
- 2014-03-01 - Pismo przygotowawcze strony pozwanej - odpowiedź na pozew.
- 2014-04-25 - Pismo przygotowawcze powoda - odpowiedź na stanowisko pozwanego.
- 2014-05-11 - Kolejna odpowiedź na pismo powoda - pismo przygotowawcze strony pozwanej.
- 2014-08-30 - Wykonane prace budowlane przez firmę AS Sp. z o.o.
- 2014-08-30 - Roboty budowlane w toku ...
- 2014-11-27 - I rozprawa w Sądzie Okręgowym w Warszawie.
- 2014-12-02 - II rozprawa w Sądzie Okręgowym w Warszawie.
- 2015-03-17 - III rozprawa w Sądzie Okręgowym w Warszawie.
- 2015-06-23 - IV rozprawa w Sądzie Okręgowym w Warszawie.
- 2015-10-20 - V rozprawa w Sądzie Okręgowym w Warszawie.
- ►Obwodnica Konstancina Jeziornej (1)
- ►Paszkowianka (1)
- ►Urzędnicy (31)
- ►Wstęp (2)
Najpopularniejsze
- Kolejny wniosek do MZDW o uzgodnienie w fazie projektu budowlanego. 2 views
- Odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia „braków” 2 views
- Wniosek o wydanie opinii do decyzji ZRiD – cz. 1 2 views
- Odwołanie od decyzji WINB w Warszawie. 2 views
- Pismo przygotowawcze powoda – odpowiedź na stanowisko pozwanego. 2 views
- 1-sza Rada Techniczna 1 view
- Odpowiedź dot. zapisów w notatce z VII Rady Technicznej. 1 view
- Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu nastąpi niezwłocznie… 1 view
- Notatka z wizji lokalnej w dniu 20.11.2008 1 view
- Protokół przekazania projektu wykonawczego i kosztorysów. 1 view
Archives
- Styczeń 2016
- Grudzień 2015
- Listopad 2015
- Październik 2015
- Czerwiec 2015
- Marzec 2015
- Luty 2015
- Styczeń 2015
- Grudzień 2014
- Listopad 2014
- Październik 2014
- Wrzesień 2014
- Sierpień 2014
- Lipiec 2014
- Czerwiec 2014
- Maj 2014
- Kwiecień 2014
- Marzec 2014
- Luty 2014
- Styczeń 2014
- Grudzień 2013
- Listopad 2013
- Październik 2013
- Sierpień 2013
- Lipiec 2013
- Czerwiec 2013
- Maj 2013
- Kwiecień 2013
- Marzec 2013
- Luty 2013
- Styczeń 2013
- Grudzień 2012
- Listopad 2012
- Październik 2012
- Wrzesień 2012
- Sierpień 2012
- Lipiec 2012
- Czerwiec 2012
- Maj 2012
- Kwiecień 2012
- Marzec 2012
- Luty 2012
- Styczeń 2012
- Grudzień 2011
- Listopad 2011
- Październik 2011
- Wrzesień 2011
- Sierpień 2011
- Lipiec 2011
- Czerwiec 2011
- Maj 2011
- Kwiecień 2011
- Marzec 2011
- Luty 2011
- Styczeń 2011
- Grudzień 2010
- Listopad 2010
- Październik 2010
- Wrzesień 2010
- Sierpień 2010
- Lipiec 2010
- Czerwiec 2010
- Maj 2010
- Kwiecień 2010
- Marzec 2010
- Luty 2010
- Styczeń 2010
- Grudzień 2009
- Listopad 2009
- Październik 2009
- Wrzesień 2009
- Sierpień 2009
- Lipiec 2009
- Czerwiec 2009
- Maj 2009
- Kwiecień 2009
- Marzec 2009
- Luty 2009
- Styczeń 2009
- Grudzień 2008
- Listopad 2008
- Październik 2008
- Wrzesień 2008
- Sierpień 2008
- Lipiec 2008
- Czerwiec 2008
- Maj 2008
Komentarze